Отсрочка для подрядчика

09.03.2020

В образовании просрочки не всегда виноват только подрядчик. Суд простит подрядчику нарушение срока в 511 дней.


Подрядчик своевременно подготовил проектную документацию. Государственная экспертиза работ подрядчика завершилась по истечении срока, указанного сторонами в договоре. Для сдачи материалов на экспертизу требовалась доверенность от заказчика. Заказчик задерживал выдачу доверенности.

Суды указали, что положительное заключение экспертов было получено подрядчиком с задержкой в 511 дней. С подрядчика была взыскана неустойка в размере 2,2 млн рублей. Эта сумма выше цены договора.

С таким решением не согласился ВС РФ. Судами был установлен факт просрочки, однако довод подрядчика в отношении нарушения сроков заказчиком судьи не приняли во внимание. Последствия этого не могут быть возложены только на подрядчика. (Определение ВС РФ от 20 ноября 2019 г. по делу №А24-3917/2018).


Представительство в Арбитражном суде